ООО «Тандем» заплатило в федеральный бюджет свыше 1 млн рублей

Ульяновское УФАС России оштрафовало компанию за участие в картельном сговореВ феврале 2023 года УФАС по материалам Прокуратуры Радищевского района возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства МБОУ «Октябрьская средняя школа», АМО «Радищевский район» Ульяновской области и ООО «Тандем».По итогам рассмотрения дела в действиях указанных лиц комиссия антимонопольного органа признала нарушение Закона о защите конкуренции*.Установлено, что в феврале 2022 года заказчиком (МБОУ «Октябрьская средняя школа») проведена закупка с целью выбора подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту Октябрьской средней школы. Из четырех заявок, поступивших на конкурс, был выбран победитель, которым стало ООО «Тандем». С победителем был заключен муниципальный контракт на сумму 32,4 млн рублей. Сроки выполнения работ были установлены с 1 мая 2022 года по 15 августа 2022 года.Вместо исполнения контракта ООО «Тандем» несколько раз направляло заказчику письма о необходимости увеличения объема работ из-за несоответствия проектной и сметной документации, о включении в контракт дополнительных работ по благоустройству и ограждению территории. Все дополнения были согласованы районной администрацией. При этомсумма контракта выросла до 72 млн рублей, а срок исполнения контракта увеличился на несколько месяцев.Комиссия Ульяновского УФАС России пришла к выводу, что МБОУ «Октябрьская средняя школа», ООО «Тандем» и Администрацией МО «Радищевский район» Ульяновской области было достигнуто соглашение, выразившееся во включении в заключенный ранее контракт без проведения конкурентных процедур работ, не связанных с капитальным ремонтом школы. Выявленное антиконкурентное соглашение ограничивает конкуренцию на рынках строительных работ и работ по благоустройству.Ульяновское УФАС России оштрафовало участников сговора. ООО «Тандем» назначен штраф в размере 1,8 млн рублей. Арбитражный суд Ульяновской области** снизил сумму штрафа до 1,081 млн рублей. На сегодняшний день ООО «Тандем» отчиталось об оплате штрафа в полном объеме.__* п. 4 ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;** судебное дело № А72-7715/2023.