Арбитражный суд Кировской области признал законным решение Кировского УФАС России

Орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр в случае, если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта (п. 15 "Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)", утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078)​​​​​​Арбитражный суд Кировской области признал законным решение Кировского УФАС России об отказе во включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «ВСТ» в связи с односторонним отказом Заказчика* от исполнения контракта на капитальный ремонт здания общежития осужденных и ПТУ ФКУ ИК-33 УФСИН России по Кировской области в рамках капитального ремонта.Напомним, что 15.03.2023 г. между заказчиком и подрядчиком заключен контракт на выполнение вышеуказанных работ.В ходе исполнения контракта подрядчик выполнил работы частично, приостанавливал выполнение работ в связи невыполнением заказчиком встречных обязательств (передача объекта, технической документации).При рассмотрении материалов РНП подрядчиком представлена информация и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий Контракта, в частности, договор поставки необходимого товара для выполнения работ, заключение договора подряда, направление в адрес заказчика списка сотрудников для выполнения работ по контракту, частичное выполнение работ.Доводы подрядчика о приостановке работ ввиду не исполнения заказчиком обязательств по контракту не опровергнуты заказчиком ни письменно, ни документально.Таким образом, принимая во внимание обстоятельства, выявленные при рассмотрении обращения, Управление приняло решение не включать сведения об ООО "ВСТ" в реестр недобросовестных поставщиков.Заказчик, не согласившись с данным решением, обжаловал его в судебном порядке.Арбитражный суд Кировской области отказал в удовлетворении требования о признании незаконным решения от 26.09.2023 № 043/06/104-995/2023 (№ А28-16427/2023).* ФКУ ИК-33 УФСИН России по Кировской области